
承包协议
在社会一步步向前发展的今天,人们运用到协议的场合不断增多,协议对双方的事务履行起到积极作用。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家收集的承包协议 ,欢迎阅读与收藏。
甲方: (以下简称“甲方”)
乙方: (以下简称“乙方”)
经甲乙双方友好协商,就甲方员工伙食承包事宜,一致达成如下协议:
一、甲方将员工伙食承包给乙方经营,承包期限为一年,自 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方权利与义务
1、甲方免费提供食堂场所和厨具等相关设施及水、电、宿舍给乙方使用。
2、甲方有权监督乙方食堂经营管理,有权要求乙方更换工作人员。
3、甲方有权根据《公司员工伙食暂行管理规定》对乙方做出处罚。
4、甲方应按时足额支付员工伙食费给乙方。
二、乙方权利与义务
1、乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准,提供给甲方员工的食品,菜肴及各种食材料理必须从正规进货渠道采购新鲜健康卫生食物,严禁将剩菜、剩饭混入新鲜饭菜中重煮后提供给员工食用。如因卫生或食物质量问题造成食物中毒事件,乙方必须承担一切经济赔偿责任和全部法律责任。
2、乙方应承担甲方提供的食堂所有设施的维护、维修、保养,负责每天清洁打扫餐厅、厨房及厨具卫生,随时保持厨房、餐厅及周边的.卫生整洁,对厨房进行定期消毒杀菌处理,做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等工作,做到爱惜如家,卫生整洁,有条理,公用过道和场地不乱堆乱放。
3、乙方必须无条件按照甲方要求为员工提供饭菜;甲方如果有客餐、加菜或酒席,乙方必须根据甲方给予的标准采购及限定时间内加工完成。
4、乙方必须在甲方规定的就餐时间内,准时将饭菜送至甲方指定的地点,不得影响员工上班及休息时间。
5、乙方须在每周五向甲方提供下周菜单,甲方有权对下一周的菜单进行审核作修改,并在周六前审核完毕,并告知乙方。乙方应严格按照菜单操作,特殊原因必须变更菜色时,必须事先征得甲方同意。
6、乙方应主动征求员工意见,对员工提出的合理化建议做到及时改进,如属厨师手艺问题,乙方必须及时给予更换厨师。
7、乙方聘用工作人员前必须通知甲方,新进人员应提供健康证、无犯罪记录证明和本人身份证原件在甲方人资处登记、复印留存。
8、乙方工作人员必须做到服装应整洁,上班时间不抽烟、吐痰、吃东西、文明礼貌、语言和蔼,全心全意为就餐员工服务;不得与甲方员工发生口角、打架等。乙方工作人员休息时,不得在厨房内躺卧。厨房、餐厅、库房内不得摆放个人物品;不得居住在餐厅或者厨房内;不得在食堂内晾晒衣服、鞋袜等;如有服务态度恶劣,经甲方提出事证,乙方应即督导处罚或予以撤换。
9、乙方必须自觉遵守《公司员工伙食暂行管理制度》及其它相关的规章制度,积极配合甲方对食堂工作的检查。
10、如因乙方原因(存在生产安全隐患、发生食物中毒、环境卫生不附合要求及其他可归责乙方的事件)并导致政府部门对甲方给予处罚的,由乙方赔偿甲方经济损失,并承担全部责任。
11、承包期满或合同解除,甲方收回场地,乙方应无偿如期交还,如乙方有意续继合作应在合同满前一个月和甲方协商合作事项。
三、伙食结算
1、甲方次月10号前结算上月员工伙食给甲方,甲方员工凭甲方发放的餐卡在食堂刷卡用餐,每人每张每餐只能用一次,乙方每月底按员工实际用餐次数和甲方结算,乙方应开具普通发票给甲方。
2、伙食结算标准:一日三餐伙食标准11元/人(其中早餐2元/人、午餐4.5元/人、晚餐4.5元/人),夜宵4元/人/餐。
四、违约责任
甲乙双方任意一方违反本协议,导致本协议无法履行的,违约方必须无条件赔偿对方全部损失。
五、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
签约日期:20xx年12月23日
甲方:_____地址:_____
乙方:_____地址:_____
经甲、乙双方共同协商,____的水果店____年度承包协议如下:
1、乙方承包甲方的水果店经营水果,承包期为____年上学期开学至____年下学期结束,乙方向甲方交纳承包费_____元,竞标成功后当场交清。
2、乙方经营项目为水果,不能进行水果加工和变相加工经营,不能经营其他项目,一经发现上述不能经营的`情况,罚款壹仟元,并立即取消其经营协议且不予退承包费。
3、未经甲方同意,乙方不能将合同转让,乙方与外界发生纠纷,甲方不负任何责任。
4、甲方提供门面一间给乙方作为营业场所(由甲方指定)。
5、乙方在承包期间必须爱护水电设施,节约水电,水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。
6、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调,但费用均由乙方承担。
7、乙方在承包期间必须遵守学校规章制度,爱护学生,不经营腐烂、变质水果,遵纪守法,否则甲方有权解除合同,所交费用不退。
8、乙方在承包期间内不享受学校任何福利待遇。
9、乙方竞标时必须交纳壹仟元的保证金,承包期满没有违约情况时由甲方退还其保证金。
此协议一式两份,甲乙双方各持一份,希双方共同遵守。
甲方签字:
乙方签字:
_____年_____月_____日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据 建设工程需要,甲方将钢管脚手架搭拆工程承包给乙方施工,按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及相关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、承包方式:
1、劳务承包(包工包料),包质量、工期、安全生产与文明施工。
四、搭拆方式:
五、承包范围 :
建设项目: 外脚手架的搭拆(包括四口、五临边的防护、人行通道及甲方指定的防护搭拆和所需材料及甲方施工作业时所需竹跳板和外墙防护所需工字钢及除预埋件钢筋是甲方的,其余全是乙方工程)。密网、平网的安置及所有竹跳板的铺设,但不包含装修时的第二次脚手架搭拆,中途外架的破坏以及丢失的脚手架等附件材料由乙方负责。一切安全标语及所有广告牌均由乙方按甲方要求的时间安装合格。
工期要求:外架拆除时间为 天,内架拆除时间为 天,内架拆除不包含第二次结构时间(但算时间内搭满堂脚于架算起),超出由甲方另付租金。
六、承包价格:按房屋建筑面积单价 元/平方米面积计算。
七、工程进度款支付
1、工程进度款支付方式:施工层完工后按进度价款支付。最后每月按进度的 支付。
2、竣工决算:竣工决算价款核签时间,全部合同完工后内付清总工程量价款的 ,尾款在工程竣工验收 个月内结清。
八、质量标准及验收要求
1、乙方搭设的脚手架必须符合国家标准,符合当地政府主管部门的要求,符合甲方创建文明工地的要求,如果上级检查不合格,一切后果均由乙方承担。
2、脚手架必须跟随施工形象进度分析分层连体搭设,分层验收,分层使用。
3、乙方的施工人员必须熟悉脚手架搭设的安全操作规程,必须持有效上岗证,严格按规范、标准的要求搭设,严格执行有关高空,悬空作业的规定。
4、乙方必须按施工方案实施,必须遵守甲方安全员的交底操作,按安全员开出的整改单整改,不按时整改或拒绝整改,甲方有权处以必要的罚款。
5、乙方完成一层脚手架搭设,在自检互检合格后,报甲方复检验收合格,并经有关人员签字后才能使用。如需返工,由乙方承担相关费用。
6、外架每步之间必须加设一道扶手,作业层脚手板与建筑物墙体缝隙大于 15cm时必须进行防护。
九、安全施工
1、乙方在施工中必须坚持
2、严格服从甲方及有关部门的安全监督,指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好
3、禁止向下抛物,违者每次处罚100元。
4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作堆积和安全生产管理规章制度,违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。
5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。
6、乙方承包人为本项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订《安全施工合同》,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日常 安全施工布置、检查工作。
7、乙方必须注重安全施工,提高安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生。
8、甲方责任:
(1)、甲方必须为乙方施工人员办理安全保险。
(2)、开工前甲方必须为乙方人员进行安全教育和技术交底。
(3)、甲方施工前完成现场三通一平,同时给乙方提供施工图纸。
(4)、负责现场材料的'垂直运输。
(5)、甲方必须监督木工所用的钢管按时拆除并堆放整齐,没有乙方的同意不准损坏和锯掉钢管,若有发现必须照价赔偿。
十、其他条款
1、不可抗力
(1)双方关于不可抗拒的约定:不可抗拒包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
(2)因不可抗拒事件导致费用及延误的工期按以下方法承担:
①工程本身的损害因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,由甲方承担。
②乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担。
③工程所需清理、修复费用,由甲方承担。
3、合同解除
(1)甲乙双方协商一致,可以解除合同。
(2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同。
(3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同。
(4)因乙方责任不能履行合同中途解除合同者,乙方按完工进度价款了 进行结算清付。
(5)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。
4、制度管理
(1)乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格 按照有关规章制度进行处罚。
(2)乙方工作人员的食宿场所,由乙方自行负责,并保证饮食安全。
(3)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方面终止合同。
十一、合同生效与终止
1、 本合同订立时间:年月
2、 合同订立地点:
3、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
4、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付终止。
5、合同份数:本合同一式两份,由双方各执一份。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
联系电话: 联系电话:
年 月 日
甲方(发包方):______________
乙方(承包方):______________
由于公司生产需要磨边生产线现承包给乙方,为了双方在今后工作期间各项工作能顺利展开进行,双方友好协商特订以下协议:
一、在承包期间乙方需遵守我司各项规章制度,服从我司各部门管理,承包期限按年限制,如一年、二年……
二、承包按保底计件制,保底每月_______元,超出保底按计件制即:乙方需对工资保密,任何情况任何人不得泄漏。
承包年限为:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日此。
三、在工作期间,公司所有订单乙方需保质保量的完成,如在公司每天的工作时间九小时之内不能完成公司安排的工作量,乙方必须安排加工,直至公司当日安排订单量完成为止,且公司不付予任何加班费用。
四、乙方现订工作人数为3人,如遇有超大板订单,乙方3人无法完成加工时,需公司安排人员帮忙,所安排的人员工作费用由乙方自行承担。
五、乙方在每个订单加工前需用直尺测量上道工序交接一下来的每块玻璃尺寸,给予复核尺寸是否正确,如有误需返回到上道工序,不得错误加工下去。
六、在公司订单不保满的情况下,乙方需服从公司的'工作安排,需安排到另外车间工作,如:切片、打孔、钢化、中空、夹胶、安装、装车等车间工作。乙方不得推迟及不配合做好所被安排的工作,如有不配合将按公司相关制度给予处罚。
七、在工作期间乙方如未按公司要求配戴劳保用品,即手套、护腕安全带等用品。未按公司岗位要求工作的情况下,出现任何工伤事故及意外,全部责任由乙方承担,公司概不负责。
八、公司机器设备,乙方需按公司制度按时保养维护,如未按时保养出现任何问题需乙方承担。机器出现小问题乙方需自行修理。
九、工资发放情况,工资压放一个月,每月发放_______元,其余年底一次性发放,如没做满一年工资只按每月_______元发放。
十、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议签订之后同具法律效力。
甲方签字:_______乙方签字:_______
签订日期:_______年_______月_______日
甲方 (委托方): (以下间称甲方)
乙方(管理方):东莞市康来富饮食管理有限公司 (以下间称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律条款规定。甲方根据需要,将食堂承包于乙方进行经营管理,经双方友好协商,特签定本合同。甲、乙双方将共同遵守,执行下列条款:
一、 经营方式
1. 甲方提供厨房设备、燃料、水电等。乙方负责食材和服务人员进驻甲方食堂进行现场操作。
2. 甲方每天报餐时间为:午餐报餐截止时间为上午9:00,晚餐截止报餐时间为15:00,宵夜截止报餐时间为20:00。甲方将用餐从数通知乙方,乙方按报餐人数进行操作。如超出报餐人数,按实际就餐人数结算。如就餐人数少于报餐人数,则按报餐人数结算。
3. 承包期内厨房设备如属自然损坏需添加或更换则由乙方书面申请提出,经甲方同意后由甲方出资采办。
4. 在经营期内,甲、乙双方应按照合同规定之条款诚信合作,互相配合,双方不可无故解除合同。
三、伙食标准:
1. 甲方每天 餐次:
早餐、宵夜标准 元/人;早餐以(粥面粉、中式包点)见实样为准。中餐、晚餐,标准为 元/人餐均统一标准,提供A:套餐:大荤、小荤、素菜。B:自选菜式:3.50元、3.00元、2.50元、2.00元、1.50元、1.00元。C:甜品、炖品。
白饭任用。(甲方需督促管理人员禁止员工浪费粮食)。
2. 台干餐以 元/人标准,以小炒形式操作,内容与总务协商后指针。
四、甲方责任:
1. 甲方提供用餐场所及设备,如人为损坏的将由肇事方负责维修。
1. 不得随意终止合同和增加收费。
2. 甲方必须提前预报就餐人数,失误造成后果,由甲方负责。
3. 甲方工作人员须于规定时间内用餐,超过特定时间乙方有权不作供应。
五、甲方的权限:
1. 甲方有权进行检查.监督乙方的经营管理,如卫生.安全.治安、消防,特别要防止食物中毒事故的发生,一旦发生类似事故,经卫生部门审查后确认系乙方责任则甲方有权追究乙方的责任。
2. 因乙方食堂工作人员失职影响到甲方的正常工作(特殊情况除外)甲方有权追究乙方的.责任。
3 .甲方有权对饭菜品质、数量、卫生、服务等情况进行监督检查,如乙方未达到标准,甲方有权要求乙方进行整改和完善。
4. 因乙方(特殊情况除外)原因造成误餐或停餐,甲方有权要求乙方给予适当的经济补偿。
5. 甲方需以每月召开伙食委员会,对食堂进行评估,听取伙食委员的意见及建议,每二周食堂主管参加一次听取、吸收,会议的宗旨。
6. 就餐时间甲方需按排二至三名保安人员配合食堂来监督员工就餐时秩序和浪费情况以配合食堂做好餐间工作。
7. 乙方所购肉品(需提交食品卫生检验证明给甲方)以备卫生检疫单位检查,若违反规定,一切后果由乙方负责。
六、乙方的责任:
1 . 乙方自行安排厨房员工,并自负盈亏。
2. 乙方负责食堂的经营管理,具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
3. 乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁提供腐烂变质的食品,保持菜肴的鲜鲜和卫生。
4. 乙方必须按时提供甲方工作日就餐,开餐时间由甲方规定,若有变动应事先通知乙方,做到鲜鲜可口,花样翻新、营养搭配等。
5. 餐后认真清洗餐具并消毒工作,食堂内部,用餐大厅环境卫生全面清洁整理。
6. 乙方承包食堂独立经营,自负盈亏。对甲方厨房现有硬设备乙方应合理使用,妥善保管,严格管理,不得人为损坏和丢失,否则折价赔偿,乙方承包的食堂以服务公司为宗旨。
7. 乙方进入现场后,甲方总务对本公司厨房固定资产进行清点、维修交于乙方,甲、乙双方各持一份厨房固定资产清单作为交接。
8.乙方工作人员定期一年作健康体检(检查费用由乙方支付)确保身体健康,无传染病。若乙方不按规定进行定期健康检查,健康不符合餐饮业健康标准要求,甲方有权拒绝乙方人员进入食堂工作。
9.乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度,不得随意出入甲方办公区或其它禁入区域,如违反依甲方之规定予以处理。
10. 合同期间乙方不得擅自将食堂改变,转包性质或转包他人,否则将则为违约处理。
七、乙方权限
1. 自主经营有权自主聘用,调用食堂工作人员。
2. 甲方违约,乙方有权提出终止承包合同,并上报法院或中裁机关处理。
3. 如市场物价上涨过高,造成乙方在连续2个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,适当增加伙食费。
八、付款方式:
付款方式为月结30天(甲方以转帐形式转入乙方账户)。当月对帐应在次月5日前完成,次月的5日至10日(共5天)为甲方支付乙方上月的承包费用。如甲方未按时付款给乙方,超时一星期后,甲方应承担相应的滞纳金(按银行逾期付款处理)。
违约责任:
1. 甲方无故未按时结清乙方帐款超过15天的,应承担违约责任0.3%一天。
2. 乙方其它违约时,甲方需立即告知乙方,乙方应尽快调查落实,把处理结果告知甲方。
九、其它
1. 不可抗拒原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。
2. 甲、乙双方员工应保持互相尊重,不发生磨擦,若由此造成的伤害,由肇事方负责。
3. 外来单位或个人参观食堂必须经乙方同意后,由乙方主管人员作指导性陪同参观。
4. 非厂方食堂委员会人员一律禁止进入食堂操作区内随意走动。
5. 承包结束时,乙方将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方,配合甲方完成清算工作。
6. 合同若有未尽事宜,将由双方代表协商处理。
7. 若合同期到期,甲乙双方不在续约,则甲方应提前一个月以书面形式通知乙方。
十、合同期限
甲乙双方建立在平等、公正的基础上互相合作,若合同期间发生争议可向当地仲裁机关或人民法院提出仲裁或诉讼解决。
合同期从 年 月 日至 年 月 日止。合同期满,双方如无异议,自动续约。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,加盖公章,签字后生效,如需另定附则,所有附则在法律上与本协议具有同等效力,如未尽事宜,必须由甲乙双方协商解决。
甲方: 乙方:东莞市康来富饮食管理有限公司
负责人(签字): 负责人(签字):欧阳先生
盖章: 盖章:
电话: 电话:
日期: 日期:
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准,经双方协商一致,达成以下条款:
一、工程名称、地点:___________________________
二、分项工程承包内容及单价:乙方承包搭设甲方外墙脚及安全网工程,单价为每平方米 ______________ 计价。
1.计算方式:以乙方搭设外墙脚手架计算.
2.付款方式:以乙方搭设脚手架的工程进度的70%付款给乙方,余款在工程完工验收一星期一次付款给乙方。
三:工期开工日期:从甲乙双方签订之日期生效,工期为五个月如乙方五个月未完成工程,乙方有拆除乙方所搭设的外墙脚手架或每天甲方补给乙方每平方米0.5元延误工劳费。
四、工程质量标准:以施工图纸及国家颁发的施工验收规范和质量检验为依据。
五、工程完全:
(1)严格按相关规范进行,必须遵守甲乙双方签订的安全责任书上所述。
(2)甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,做到安全操作、文明施工。
(3)对甲方提供的`安全生产设施,乙方经检查合格方可使用。乙方在施工中发生伤亡事故,其损伤由乙方负责。
(4)劳动保护用品及施工中属个人全用的带电操作工具如绝缘手套、胶鞋等由乙方自行解决,乙方对工程的电器安装必须请专业电工持证作业。
(5)在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
(6)乙方必须无条件的贯彻落实甲方的《规章制度》《工作流程》并严格执行。
六、材料管理:
(1)乙方应严格按照甲方提供的质量要求按图施工。
(2)乙方在施工中按堆使用材料,做到日用日清,工完料净,保持现场整洁。
(3)工程所用的材料必须严格按施工图标明的品牌型号认购,乙方若没按施工图选购材料,对造成的损失将由乙方全部承担,给甲方造成的名誉损失将承担伍仟至伍万的经济赔偿。
七、工程保修:工程保修期为一年,提供终身有偿服务。
八、违约责任:
(1)合同签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随便变更或解除。如一方不经对方同意,单方解除合同时,应由责任反复赔偿对方影响施工计划造成的经济损失。
(2)工程工期违约处理;严格按甲方要求完成,否则造成工期延误,双方协商,协商无效由违约方赔偿损失。
(3)对于吧合格的工程项目乙方及时整改达到客户验收标准和甲方的工艺标准要求,整改所发生的费用由乙方承担,所造成的工期延误由乙方承担。给甲方和客户造成的损失赔偿责任。
(4)工程进度中,由甲方造成停工,由甲方自行承担所有责任。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
十一、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
十二、其它补充协议:根据工程的特点和要求,本协议未尽事宜双方协商补充。
甲方(签章): 乙方(签章)
年 月 日
村民: (以下简称甲方)
村民:(以下简称乙方)
为了发展经济,调整产业结构,甲、乙双方按照互利、自愿、有偿原则共同协商,达成如下土地承包协议:
一、甲方经家庭成员商量,一致同意,自愿将自己位于农机站小坡角的.土地约 亩承包给乙方使用,承包期到征占为止。
二、乙方每年支付甲方每亩土地承包费 元,在承包期内甲方不能增涨乙方土地承包费。付款时间,从签字之日起付清一年的承包费,以后按每年一付。
三、在承包期内,乙方自主生产、自主经营,甲方及家庭成员无权干涉,如因甲方违约造成乙方损失,由甲方赔偿乙方所投入资金20倍的损失。如乙方违约,甲方有权收回土地,乙方另付给甲方一年的承包费。
四、如遇国家开发须征占土地,地皮硬化挡墙及土地费归甲方所有,乙方无权干涉。
五、甲乙双方必须遵照协议执行,违约按有关法律、法规处理。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
发包方: (以下简称甲方)
承包方:___________身份证号码: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程劳务分包事项协商一致,订立本协议。
第一条:工程概况:
1、工程名称:食品加工间
2、工程地点:
第二条:工程承包方式:
劳务费承包
第三条:工程承包范围:
主体的楼面、屋面模板工程、构造柱模板工程等。
第四条:工期:
1、开工至竣工时间为日日,总工期为45天(雨天及甲方原因引起的意外停工除外)。
第五条:承包合同价款:
1、按施工的实际建筑面积计算综合单价/m2。(注:一层面积算至阳台边,二层面积算至屋面沿口)
第六条:工程施工技术要求:
1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底,由甲方向乙方提供施工图一套。
2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。
3、严格按施工图、及技术更改施工、所有工序应符合设计、及施工规范。
第七条:双方责任及工作:
(一) 甲方工作:
1、为乙方施工顺利协调有关工作关系。
2、向乙方下达施工计划。
3、甲方派施工技术人员对乙方的工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,解决技术问题,并对质量安全工作进行质量监督和检查。
(二)、乙方工作:
1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求,服从现场施工员的安排,严格按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。
2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自身安全工作。
3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。
4、做好质量自检工作,树立质量、安全工作第一的思想,杜绝质量、安全事故。
第八条:工程质量验收
1、严格按照国家现行施工验收规范及质量评定标准和分户验收标准进行验收。所承包分项工程应全部达到合格标准。
2、各分部分项工程不符合验收标准、超出分户验收标准及施工规范规定的偏差项目规定的自行返工处理,至达到合格为止,其人工费自负,损失材料照价赔偿,并接受项目部的处罚。
3、如乙方无法保证本工程的技术、质量、工期进度,未按程序进行施工、出现质量问题、甲方有权单方面终止本合同,另行选班组,乙方所完成的部分分项工程经有关单位验收合格后按承包金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。
4、乙方有义务向甲方提出质量隐患及各种合理建议。
第九条:结算与支付
1、本分项工程按每层完工进度的60%支付。
2、所有承包工程竣工、验收合格后,进行结算,扣除总借支(进度付款),一次性结清尾款。
第十条:其他约定:
1、合同期内乙方借故中途停工或退场,(如不听从管理人员的安排等工作)甲方拒付人工费,乙方所有人工工资由签约人全权负责。并支付给甲方违约金,按分项工程人工费总造价的15%赔偿,由此给甲方造成的其他经济损失由乙方全额赔偿。
2、除甲方的`垂直运输、搅拌机外,其他小型工具由乙方自行解决,在甲方借用的设备乙方在施工期间应对设备进行保管。如有人为损坏照价赔偿或支付修理费。
3、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。
4、乙方必须做到文明安全施工,在工地内发生的安全事故,应承担的责任由甲、乙双方各自承担50%(注:工地以外发生的意外事故,甲方不承担任何责任。)
第十一条:未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。
第十二条:本合同一式肆份、各执贰份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格后,按合同结清尾款,自然失效。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
签约时间:
发包人:甲方
承包人:乙方
为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务,改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商,本着诚实信用、协商一致的原则,达成如下承包协议内容,共双方遵照执行:
第一条 小区物业基本情况
座落位置:_________市_________区_________路(街道)_________号;占地面积:_________平方米;建筑面积:_________平方米;其中住宅_________平方米;物业类型:_________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他/低层、高层、超高层或混合)。
第二条 承包管理事项
1、公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅)的清洁卫生。
2、房屋建筑本体共用设施、设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等)的维修与管理。
3、交通、车辆行驶及停泊。
4、对进、出小区的人员安全盘问(包括夜间),发现非小区人员应做好登记,并对有可能造成小区损失的非小区人员谢绝入内。
第三条 合同期限
本合同期限为_________年。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第四条 承包费用及支付时间
本合同期间发包人向承包人支付承包费用/月元;支付时间及方式为:。
第五条 违约责任
1、如因甲方原因,造成乙方未按时获得承包费用,甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期支付,并有权终止合同。
2、如因乙方原因,造成或直接造成甲方经济损失的`,乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正,并有权终止合同。
第六条 其他约定
1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外,乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。
2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区,故乙方可以委托其信赖的第三人实施必要的承包事务,但委托第三人发生的费用由承包人支付。
3、承包人委托第三人不与发包人建立任何关系,第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。
4、本合同发生争议双方协商解决,协商不成任何一方均可向人民法院起诉。
5、本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲方代表及乙方签字生效。
甲方: 乙方:
代表人:
年 月 日
合同编号:(工履约)字第号
保证人(以下称甲方):
住所:
法定代表人:
电话:________________________________传真:
债权人(即业主,以下称乙方):
住所:
法定代表人:
电话:________________________________传真:
债务人(即承包商,以下简称丙方):
住所:
法定代表人:
电话: _______________________________传真:
鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________ 的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
第一条定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
第二条保证范围及方式
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_______。
甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
甲方在上述保证范围内承担连带保证责任
第三条承担保证责任形式
保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选项前的括号内填“y”表示选择项,填“n”表示非选择项):
(n)1.由甲方提供资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。
(n)2.由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商,以便继续履行合同。
(y)3.甲方对乙方的损失进行赔偿,但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额,即不超过壹佰万元。
第四条保证期间
自本合同生效之日起至主合同约定的.丙方承建工程竣工验收合格之日后___日,即至_____年_____月____日止。
第五条各方的权利义务
1.乙方必须全面履行主合同义务,若乙方发生违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任。
2.乙方必须全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
3.乙方同意丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
4.乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
5.乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方,说明其违约情况并要求其予以纠正。
6.依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。
7.因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。
8.甲方在承担担保责任后,享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序
1.乙方向甲方提出索赔请求,必须提交索赔通知书,同时提供项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题,乙方还需同时提供建筑工程质量检测部门出具的检测报告。
2.甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。
第七条合同的生效、变更和解除
1.本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
2.本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲、乙、丙三方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为 ____________ 法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款:
第十条附则
本合同正本一式叁份,甲乙丙三方各执壹份。
甲方:__________________乙方:
法定代表人:____________法定代表人:
(或授权代理人)(或授权代理人)
_______年 _____月 ____日 ______ 年 _____月___ 日
丙方:
法定代表人:
(或授权代理人)
______年 ______月 ____日
发包方: ;(简称甲方)
承包方: ;(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程制作安装事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 制作安装 ;
工程地点: ;
承包范围: 图纸为准;
1、厂区厂房制作安装,厂房内钢梯、钢平台(含栏杆)钢结构制作安装工程:包括相关专项施工方案编制、图纸深化设计、检测及试验、制作、运 输、拼装、安装、探伤、人工除锈,平直、钻孔、成品矫正、提供工程评 验资料等内容,主材由乙方自供。(详见子单位工程钢结构施工图纸)为准 。
二、承包方式:包工包料。
三 合同工期:
工程竣工日期为最终的施工日期,即:20xx年 月 日起至 年 月 日止,共计 日历天。详见进度附表。
四、质量标准
施工按现行验收规范依据《钢结构工程施工质量验收规范》(gB50205-20xx)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gB50300-20xx)和 《建筑钢结构焊接技术规程》JgJ81-20xx执行,质量标准符合国家质量验 收合格标准。
五、合同价款的确定:执行可调价格的合同,执行20xx《河北省建筑工程综合基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、《河北省建筑、 安装市政、装修工程费率》,按二类工程取费标准取费,材料:(主材、辅 材)单价执行 市当月的材料信息价,材料信息上没有的,由 乙方报价,甲方确认,甲方确认的价格直到工地价,人工按河北 市当期信息价。
六、工程安全生产、标化管理
1、乙方在施工期间必须达到甲方所要求的安全生产、文明施工、标化管理的要求,服从甲方现场代表的安排管理,并达到市级标化工地要求。
2、乙方应严格按照施工安全操作规程和有关规定要求进行施工,做好消防、安全和文明施工工作。发生伤亡事故,由责任方承担指标及法律和经济责任。
七、双方约定的条款
1、本工程由乙方施工,不得自行转包。
2、本工程开工前,乙方必须上报的资料:现场主管及相关管理人员名。
3、本工程进场前5天乙方必须上报安装施工组织设计方案、安全生产、文明施工计划书。
4、乙方在施工期间必须严格遵守甲方的管理制度并接受甲方的监督,凡工程安全、质量技术、质量、经济核算等需经甲方复核,由甲方上报监理公司。
5、本工程所有资料报甲方,每月完成的工程量统计表和下月计划完成的工程量在本月25日前完成上报甲方,经甲方审定后报监理公司。
6、现场主管及相关管理人员中的`主管、安全员每月出勤不得擅自离开岗位。
7、乙方施工完毕,必须做到工完场清,乙方退场前经甲方检查。
8、本工程所需材料担保时,由甲方必须支持给予配合。乙方负责本合同内涉及子单位工程所有资料的整理、汇编。工程资料在工程施工过程中逐步移交甲方归档。
9、在乙方提供的主材进场前,甲方必须协同乙方、监理现场共同确认,并与乙方负责人签收确定;甲方必须保管现场所移交的材料。
10、材料进场前,乙方必须同甲方协商指定堆放场地位置,不能造成设备、材料与现场临时通道堵塞,影响施工进度。
11、乙方所承包的工程范围必须保安全,保质、保量、包约定工期完成任务。
八、双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方驻工地代表: ;
2、对本工程实行全面管理;
3、负责及时提供施工图纸、组织技术核定、图纸会审,统一安排技术档案资料的收集及交工验收;
4、负责现场总体平面规划,统筹安排生产;
5、负责对工程安全、质量监督、检查和指导;组织分部分项工程、单位工程验收和负责向业主报验;对乙方完成的工程现场确认;
6、负责审定乙方编制的工程计量、结算及各种计划、报表,并按合同规定办理工程款的拨款;
7、负责与业主、监理、设计及有关部门的联系,协调现场有关单位的关系。
(二)、乙方责任
1、乙方驻工地代表: ;
2、科学安排作业计划,严格按工程总体进度计划要求,向甲方提供各种标牌、标识、规章制度等资料;
3、负责施工技术方案的编制,报甲方批准后实施,严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到合同规定的标准;
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业标准检查人员依法实施的监督检查,采用有效的安 全防护措施,消除事故隐患。因安全措施造成事故而因此发生的费用,由责任方承担。
5、认真做好施工日记和隐蔽工程等原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,配备专(兼)职安全、质检人员、技术人员;做好工程安全、质量自检、互检、交接检;及时填报各项报检资料并于每道工序验收合格后送甲方汇总;
6、按时提交预、结算、各种计划及报表,以及完整的原始技术 、经济资料,配合甲方办理交工手续;
7、交工前保护好工程成品,把现场清理干净;积极配合保修,在保修期内对施工质量缺陷及时进行无偿修复;
8、保护好甲方的临设,如有损坏按价赔偿;
9、乙方机械设备安装在安装前必须对设备、配件、性能与业主进行校验。
九、本钢结构工程款是(预付款)
1、乙方管理人员进场甲方支付工程款总额的5%进场费,乙方人员、设备进场后,甲方支付乙方材料费(工程款总额)的25%,以后每月25号向甲方提交报表,甲方按进度结算给乙方工程量的80%,每月以此类推进度款支付给乙方,本工程一次验收完后,支付总工程量的90%,施工竣工验收合格后,支付至 97 %。
2、工程质保金:,整个项目竣工验收决算审计款的 3 %扣留工程质保金,质保金按照甲方与业主签订的建设施工合同专用条款中的约定支付;
3、工程款转至乙方指定如下账户:
开户行:
账号:
开户名:
十一、奖罚事项
乙方从签订补充协议之日起,制定相应的形象进度报送甲方,甲方根据乙方报交的进度计划,分节点或分时间段进行考核,直至工程竣工为止。
奖惩办法:乙方按补充协议规定的时间内容完成的,不做奖罚,若按补充协议约定时间拖后,按拖后天数,每天罚款壹万元,若乙方按补充协议约定时间提前完成,按提前天数,每天奖励壹万元。
协议期间,按日历天计算,除(刮风、下雨、自然灾害、停电、设计变更)不可抗拒的等因素,工期顺延。
乙方应及时上报材料进场计划(提前15天),若乙方不及时提交材料计划而影响工期,其责任由乙方自负,若乙方按时提交材料计划,但甲方未能及时提供材料给乙方,所拖延时间按天数顺延。
除补充协议约定的事项外,其余均按甲、乙双方原签订的补充协议为准。
十二、违约责任
合同签定后,乙方确保按甲方施工进度要求施工。甲方按合同规定及时支付工程款,若双方任何一方出现违约行为,违约方承担相应的违约责任。
十三、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决。如协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
十四、其它条款
1、本合同未尽事宜,另行协商。
2、本合同经双方代表签字、盖章后生效,工程完工、结算全部工程款后自行中止。
3、本合同壹式八份,甲方执四份,乙方执四份。
发包方:(签章) 承包方:(章签)
法定代表人:(签章) 法定代表人:(章签)
委托人;(签字)
身份证号: 身份证号:
年 月 日 年 月 日
甲方(全称):____________
乙方(全称):____________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程承包合同协商一致,订立本协议:
1.工程概况
工程名称:____________
工程地点:____________
工程内容:地下车库底板、侧壁、顶面防水,采用“华丰牌”1.5mm厚国标聚氯乙烯PVC防水卷材铺贴。
项目面积:约____________结构类型:____________框架结构,剪力墙结构____________
工程立项批准文号:____________
资金来源:自筹
2.工程承包范围
承包范围:“____________”小区所有建筑单体基础工程中地下车库底板、侧壁、顶面与主楼基础部位的防水。(主楼屋面防水及卫生间防水另立补充协议)。
3.合同工期
开工日期:____________年____________月____________日(以实际开工时间为准),
竣工日期:____________年____________月____________日,合同工期总日历天数____________天
工程期限及节点工期要求(按本工程总承包单位的工程进度要求)
4.承包形式:包工包料
5.质量标准
工程质量标准:合格
6.合同价款
暂定金额(大写):陆拾肆万元整(人民币)(小写):¥640000.00(元)
7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8.乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:(1)补充协议和乙方承诺;(2)往来文件(包括信函、纪要、备忘等);(3)合同专用条款;(4)合同通用条款;(5)图纸标注的标准、规范及有关技术文件;(6)合同图纸。对同一类事宜双方往来文件,以最新版本为准;上述文件互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处:以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。
11.语言文字和适用法律、标准及规范
11.1本合同除使用汉语外,还使用无其他语言文字。
11.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《山东省工程建设管理条例》、《山东省建设工程计价依据建筑、装饰、装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额》、《山东省建设工程计价依据工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准》等。
11.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:1.按国家、地方、行业现行的建设工程其它规范和标准、强制性条文。2.国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准。3.现行的山东省建筑装饰、安装计价规范。
甲方提供标准、规范的时间:甲方不提供,乙方自备。
12.工程师
12.1监理单位委派的工程师
姓名:职务:项目监理总监
需要取得甲方批准才能行使的职权:监理工程师根据甲方的授权范围,部分行使合同中甲方的权利,及部分履行甲方的职责,但无权解释合同中乙方的义务。对施工专业分包人认定权发布开工令、停工令、复工令等权利实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权监理过程中,监理人调换乙方有关人员权利工程计量的确认权工程变更权所有增加工程造价签认权、确认权工程质量最终确认权。
12.2甲方派驻的工程师
姓名:职务:甲方代表
职权:组织工程建设,负责处理与协调工程建设中的重大问题,监督合同的履行,协调外部工作联系事宜;并具有:审批工程施工组织和技术方案权利。工程上使用材料、设备的质量以及工程质量检验权。工程施工进度、安全生产、文明施工检查、监督权。公正协调甲方乙方双方有关争议事项权利。研究处置乙方的任何意见和要求权利。落实合同条款的'奖惩权利。工程计量的确认权,工程验收、材料的认质认价。所有增加工程造价签认权、确认权。
甲方工作
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已完成。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:甲方协调总承包提供乙方施工所需水、电、电讯线路等事宜,发生的水电费用由乙方承担。
(3)双方约定甲方应做的其他工作:在施工过程中,如遇到与本工程无关人员的干扰,甲方应采取积极态度做好协调、劝解工作,使得工程顺利实施。
(4)甲方委托乙方办理的工作:施工过程中具体协商。
(5)如乙方不按合同要求和甲方、总承包指令进行施工,甲方即可勒令乙方暂停施工,待整改完毕后报甲方、总承包单位、监理部验收并同意后方可复工,由此造成的损失由乙方负责。
13.项目经理(建造师)
姓名:职务:项目经理
职权;负责施工现场管理,协调处理各班组及与甲方工作。
乙方承诺:乙方指派项目经理到施工现场负责施工管理,不得更换。如因客观原因,乙方要求更换项目经理的,甲方向乙方收取10000元违约金,且必须提前七天向甲方提出申请;未经甲方批准,擅自更换项目经理的,甲方有权终止合同。若出现以下情形的:
a.甲方确认无法胜任工作者,包括:对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等、工作责任心不强的施工人员、不积极配合甲方、总承包工作、不积极执行指令者。
b.不能积极配合监理、总承包单位及甲方正常工作者;
c.违反总承包或乙方工地现场管理规定者;
d.无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);
e.与本合同规定名册不符者;
f.与本工程施工无关的人员;
g.随地大小便者;
以上人员必须撤换调整,并对出现每人次500元的处罚。
乙方项目经理必须参加防水施工期间每周工程例会,因故不能参加的应提前4小时向甲方及总承包单位提出申请并在获得甲方批准后方可缺席,否则乙方向甲方支付违约金500元/人.次。项目经理如离开工地,应向甲方及总承包单位请假并经批准,否则乙方向甲方支付违约金300元/次,若发生超过三次,乙方向甲方支付违约金800元/次。
乙方在施工中无正当理由不执行监理、总承包或甲方指令的,甲方有权向乙方收取1000元/次的违约金。如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方工程款中扣回,影响工期的责任由乙方负责。
双方约定乙方应做的其他工作:乙方承担工程质量检测中检测费用,试验检测机构由甲方指定,甲方派驻的现场代表和监理工程师负责见证取样,开工前甲方协调与总承包单位之间对施工工作面的要求,且乙方自身须认真热情处理好与总承包之间的关系。自行处理工人住宿与食堂吃饭事宜。
14.进度计划
乙方提供施工专项方案和进度计划:施工合同签订后根据总承包单位的总进度计划,乙方应认真编制施工专项方案和工程进度计划表,报项目总承包单位进行审批后,再报监理工程师审批,再报甲方备案;
工程师确认的时间:乙方提交后7日内。
15.工期延误
15.1双方约定工期顺延的其他情况:1.不可抗力2.因甲方原因使乙方的工期受影响,其工期相应顺延,但费用不予增加。工期顺延必须有甲方和现场监理共同认可的工期顺延签证单。
16.隐蔽工程和中间验收
16.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽部位;隐蔽工程在隐蔽前,施工单位自检合格后应当通知总承包单位、监理和甲方进行验收,上道工序不合格不得进入下道工序施工;经甲方、监理、总承包验收合格并同意后,方可进入下道工序。
16.2无论甲方和监理是否已经验收,当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时乙方应按要求进行剥露或复测,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的费用,赔偿乙方损失。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期不予顺延,并承担不合格工程造成的责任。
16.3为保证施工质量,施工难点以及容易发生质量通病的地方,乙方应先报施工方案经甲方确认,甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板,样板经甲方、监理验收合格后乙方方可按样板进行大面积施工。
17、安全施工
17.1乙方在施工现场的安全教育和安全事故处理,均乙方负责承担。
17.2乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续,乙方造成的罚款等全部责任由乙方负责。
17.3乙方在施工过程中应完善文明施工措施,并事先预防由于乙方施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响,尤其避免对周边房屋和构筑物产生不良影响。
17.4施工期间由于乙方原因造成人员伤亡而导致停工,乙方应按停工时间支付5000元/天的违约金。
17.5施工期间由于乙方违反安全操作规范,被政府有关部门处罚,如通报批评、警告和罚款等,乙方应支付5000元/次的违约金。
17.6甲方或监理有权对乙方的违章现象提出整改,乙方接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施,每次支付违约金1000元。累计3次后,每次支付违约金5000元。
17.7乙方在工程施工期间必须抓好安全生产工作,如在施工期间发生安全事故,由乙方承担。
18、合同价款与支付
18.1、合同综合单价:
经验收合格后以单价____________元/m2计算,此单价包含材料费、运输费、原材料检测费、施工人工费、管理费、税金、利润等全部费用。
18.2、工程款(进度款)支付:
双方约定工程款(进度款)支付方式和时间,按以下的规定和程序办理:
18.2.1工程合同签订生效后7天内,支付工程款总额的5%
18.2.2车库基础底板及侧壁防水工程完成,经验收合格后支付工程款的40%
18.2.3基础工程完成经验收合格后一个月内支付至工程款的70%
18.2.4土建工程完工验收合格后6个月内,支付至工程款的95%,
18.2.5余下的5%工程款作为质保金,保修期满后一个月内无息返还(若有维修,需扣除维修款)
18.2.6本项目受临沂市地方税务局委托,须在每次拨付工程款时代扣乙方应缴纳的相关税费。
18.2.7工程款支付的请款时间,按达到约定付款条件后审定工程量的当月25日至下月5日。
19、工程量结算原则及说明
19.1以面积计量的工作应按不加搭接或接缝的平面计量。即上述所有附加层、搭接量均应包含在单价内。防水工程的单价须包括在任何高度的操作、窄边、裁剪、搭接、为管件、立柱或类似项目的留洞。
19.2以长度计量的工作应按不加搭接、接驳、角位、末端和类似项目时的净长度计量。防水工程的单价须包括在任何高度的操作、窄边、裁剪、搭接、为管件、立柱或类似项目的留洞。
20.本协议约定乙方违约承担的违约责任:
乙方必须按合同约定执行,逾期完工的,每延期1天,乙方支付工程合同总价0.5‰的违约金(此款在工程竣工结算时扣除)。
乙方必须达到合同约定的质量标准,因乙方自身的原因,未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差,或工期进度严重脱节时,甲方有权解除合同,并且按完成的有效工程量只按50%计量结算。
21、争议
21.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请双方当事人协商解决;
(2)或向____________人民法院提起诉讼。
22.保险
22.1其他
乙方必须及时支付施工人员工资和材料供应商的货款。如有因拖欠施工人员工资和材料供应商货款,而影响工程质量、工期及工地秩序的混乱等情形,或以追讨工人工资等为由至甲方闹事或上访事件。甲方有权停止对乙方工程款的支付,因此而造成的一切损失由乙方承担。
夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、赶工措施、按质论价费均不计取。
本工程竣工结算以审计结果为准
本合同一式四份,甲乙双方各执二份;均具有相同法律效力。
23.合同生效
合同订立时间:____________年____________月____________日
合同订立地点:____________
本合同双方约定:经双方签字盖章后生效。
甲方:____________
乙方:____________
承包合同:脚手架承包协议
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方同意签订本合同,共同信守执行,特制订如下条款:
一、承包内容:
甲方同意将______________________________工程外墙钢管脚手架项目以包工包料形式承包给乙方承包。
具体项目包括外墙钢管脚手架搭设、拆除及维护,来回运输费,外架搭设人工费,材料包括钢管、扣件、立挂式安全网、竹串板等,以上材料属乙方所有,完工拆除后由乙方自行运走。
二、质量要求:
外墙钢管脚手架的立杆距离为1600mm—1800mm,内外立杆距离为800mm,立面距离为1800mm,每步架900mm高处设有一道护身栏杆,内立杆与墙体距离为250mm—300mm,外立面须搭设剪刀撑,每搭设完一立面必须挂上安全网,并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板,如需增加费用另计。所有脚手架搭设按惠州市安检站规范搭设。
三、项目及计算方式:(以下涉及金额均不含税价)
(1)外墙综合脚手架面积计算:按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度(计算至女儿墙顶,有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加1.2米),卸料平台口外墙脚手架不扣减,外墙综合脚手架每平方米人民币_______元。
(2)卸料平台:(卸料平台宽度2m:面积按2m乘高度计算;超过2m:面积按长边侧面乘高度计算),每平方米按外墙架单价计算。
(3)安全通道、安全挡板、操作防护棚等,按实搭面积计算,外置上下楼梯按搭设周长乘高度计算,每平方米按外墙架单价计算。
(4)室内楼梯单排钢管防护栏按每梯每层_______元。
(5)施工作业过道(天桥)以侧面两边长度乘高度,每平方按外墙架单价计算。
(6)电梯井以内围长度加宽度乘高度,每平方米按外墙架单价计算。
(7)吊料平台、人货梯出入口、塔吊护墙,每层每个_______元。
(8)满堂架每立方米_______元。
以上项目所有木板工程材料、人工工资由甲方负责。
四、工期计算:
以上项目、单价是按照______天内工期计算,如因工程延期造成超期,甲方必须按已搭面积计租给乙方每天每平方米租金人民币0.15元,并逐月付清。工期的计算是从开始搭架之日起至外架拆除完毕之日止为施工工期。
五、付款方式:
甲方按搭设进度付款给乙方,当外架完成主体50%时,甲方再付工程总价_______的工程款,外架封顶后结算付至总价_______的工程款,剩余的_______待外架拆除期间付清全部工程款,甲方应在乙方外架拆架前一个月内计算出实搭面积。
六、双方责任:
(1)甲方应提供场地给乙方堆放材料和生活用水用电及设备材料的垂直运输。
(2)若甲方没有按时向乙方支付工程款,乙方有权停工并追讨所欠工程款。
(3)甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理。(如被发现盗窃钢管则以钢管原价格20倍处罚,盗窃扣件则以每个扣件200元处罚)
(4)甲方应重视外架成品管理工作,不得随意拆除安全网、拉墙杆等,由此造成的所有返工工作由甲方负责。
(5)乙方必须服从甲方管理人员的安排,严格把关、确保安全、保证质量、确保施工进度。
(6)本协议以外增加的项目或甲方修改返工的费用应由甲方另外补给乙方,并办理签证手续,逐月付清。(7)乙方必须保证材料充足,不得影响甲方施工进度,否则每次罚款500元。
(8)乙方在外架搭设过程中的安全事故由乙方自己负责。
(9)乙方在搭设过程中的预埋件由甲方自行处置。
(10)乙方人员应文明施工,不得在工地打架,赌博闹事,否则按甲方的管理制度接受处罚。
七、违约责任:
甲、乙双方应保持协议中规定的'内容共同实施执行,若一方违约应赔偿另一方的经济损失。在施工过程中,如因甲方因素造成工程停工超过30天,甲方将按已完成工程量的90%结算给乙方,乙方有权对已完成工程进行拆除或按本协议的第四项计租。未尽事宜双方协商解决或另行补充协议。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字或盖章之日起生效,工程竣工结算付清款后自然失效。
甲方: 乙方:惠州市腾达脚手架工程有限公司
代表人: 代表人:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 签订日期:
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲乙双方友好自愿、平等、互利的基础上协商,就 项目电梯安装事宜,双方自愿达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、乙方安装的电梯为 年月 日甲方与公司签订的“电梯设备采购合同”中所涉电梯。
二、安装范围
1、电梯机房设备的安装(机房电源闸箱以外的安装材料)
2、井道内关联设备的安装(电梯井道照明系统的材料及安装)
3、电梯设备整机安装调试及井道钢构、玻璃幕安装
4、包含于合同内的候梯厅与电梯相关联设备的安装
5、机房、井道内线槽的安装及电线、电缆的敷设
6、对重和轿厢组装及曳引绳的挂设
7、井道及底坑内照明设备的安装
8、机房、底坑电气检修箱及底坑爬梯的安装
9、安装完工后的调试及试运转
10、乙方负责提供除电梯整体配套之外安装所需的所有材料及配件、工具。
11、乙方应负责除上述内容之外所有为保证甲方所提供的电梯满足正常运转和通过双方的检测验收的全部安装、调试工作。
三、合同价款
1、安装费价格
本合同安装台数暂定为 台,需方暂需要安装 部电梯,本合同签订电梯安装数量暂定为 部,每安装 部赠送安装一部电梯,赠送安装的电梯标准应与该部电梯一致,并适用本合同约定。
本合同设备运输费单台金额为:(人民币)小写元
(人民币)大写元
本合同安装调试费单台金额为:(人民币)小写 元
(人民币)大写 元
注:单价包死,按实际运输及安装量结算。
2、此合同价款包含电梯的安装、搬运、调试、保管、检测、双方验收、税金等安装所需的全部费用及维保期间的维护、保养。
四、付款方式
1、运输费在发货前十个工作日将当期订货确认单数量的设备运输费全额付至乙方指定账户。
2、合同签订生效,乙方进场后3个工作日内甲方向乙方支付当期安装合同价的50%;
3、本合同项下电梯全部安装完毕,并通过双方验收合格后验收十个工作日内甲方向乙方支付当期合同价的47%;
4、余款为质保金,一年质保期满无质量问题不计息退还。
5、在甲方向乙方付款前,乙方需向甲方开具本合同全部价款的正规发票,否则甲方有 权拒绝付款。
6、若该电梯需河北省相关部门及特种设备监督检验院强制进行检验,检验费由乙方承担。
7、样梯安装付款条件:样梯安装价款在供需双方对此梯验收后十日内需方一次性全额按照本合同约定单价支付给供方,样梯安装没有预付款。
8、赠送电梯安装费不开具发票。
五、工期
本合同项下电梯安装工期为90天/90台,具体开始时间以甲方的书面通知为准。
六、安装及验收
1、乙方必须按照图纸设计要求及电梯安装要求、说明书及现行电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准,按照或高于GB10060-1993《电梯安装验收规范》 GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》国标制造生产, 按装规范的要求进行安装。乙方负责办理开工备案手续,并负责全部电梯安装、调试、试运行直至通过双方验收合格。(如需工程所在地相关部门的检测验收并取得相关手续)。
2、乙方在合同签订后负责派人员前往现场进行土建勘测并实施相应作业,确保工程现场符合安装要求和条件。
3、乙方在整个施工过程中必须做好各项安全措施保护工作,发生人身损害安全事故产生一切费用由责任方自行承担,与甲方无关。
4、安装期间电梯设备的安全和保管由乙方负责。
5、安装中与总包单位发生的总包管理费由甲方负责协调,电梯安装所用的电梯井道内脚手架及水电费等专项费用由乙方自行承担。
6、乙方应保证现场的安全文明施工及垃圾的清理,并遵守甲方工程现场的各项管理规定及要求,按照甲方要求与其他施工单位交叉配合施工,服从工程现场的统一指挥和协调。对于不服从相关管理的人员一律清出现场。
7、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时报验,未经监理单位及甲方验收的材料及配件不得使用。但该检验及验收等行为均不免除乙方对其供应的材料及配件存在的内在质量瑕疵应承担的责任。
8、乙方安装调试完成具备验收条件后,按要求向监理单位和甲方提交验收申请,同时由甲乙双向共同验收。
七、资料
1、合同签订进场3日内,乙方应及时向监理单位或甲方提交正式的相关施工组织、计划、方案、安全保证措施等文件资料进行审核备案。
2、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时提交相关合格证明文件及资料。
3、按国家相关规定提供相关技术文件及其他资料及证书。
八、保修、保养
1、乙方承诺免费对本合同项下的全部电梯维护、保养壹年(乙方安装的电梯存放不超过自交货之日起18个月)。并按国家规定每月维保次数为2次。每季度、每半年、每年对电梯进行一次系统保养和检查(保养内容见附件)。维保期间,因电梯本身的质量问题出现主机及元器件更换由乙方负责。
2、维保期间乙方必须安排足够数量人员进行日常保养维护,并满足相关规定的维护保养标准。且维保人员未经甲方同意不得随意更换。
3、乙方应按照甲方指定的时间完成对甲方人员的培训,并按要求免费配合甲方办理招标备案、竣工验收等项手续。
4、除上述内容外乙方应按照其投标文件中的承诺提供售后服务。
5、质保期为壹年自通过双方验收之日起始,质保期间甲方对发现的质量问题有权要求乙方限期修复( 特殊情况除外),乙方接到甲方通知后1小时内到场进行维修,如乙方未在甲方指定限期内开始维修或未在指定期限修复完毕,甲方有权自行维修,费用从质保金中扣除,如质保金不足以支付维修费用的,除维修费用由乙方负担外,同时乙方向甲方承担维修款2倍的违约金。如用户索赔造成甲方损失的由乙方双倍承担。
九、保险和不可抗力
1、本合同项下的所有货物在交付甲方使用前均由乙方自行投保。
2、不可抗力发生时,受影响方应立即通知对方,并于14日内出具不可抗力发生地出具的公证部门证明,递交对方并取得认可。
3、不可抗力是指战争、政府行为以及非双方责任造成的火灾、水灾、飓风、地震、社会动乱、罢工。
十、违约责任
1、乙方延迟完工或违反有关约定视为延迟完工的,每延误一天,乙方向甲方支付合同总价款仟分之二违约金,总工期延误超过20天,甲方有权解除合同,乙方退还甲方已支付的货款并承担甲方相应损失。
2、如乙方未按合同、附件、图纸设计要求、设备安装说明进行安装或未通过有关部门检测验收的.,乙方无条件按照甲方要求的时间内维修直至至符合质量要求并通过有关部门检测验收,造成的工期延误及相应的违约责任由乙方承担,并应赔偿甲方相应损失,同时甲方有权决定是否解除合同。
3、任何一方擅自解除合同的,或因违约导致对方解除合同的,承担合同价款20%的违约责任。
4、电梯安装完成通过双方检测验收后,乙方应及时交付工程,提供齐全的安装工程验收所需的各种资料,并按要求配合甲方办理验收备案手续,如因乙方原因拖延交付或造成验收备案延后的,每拖延或延误一日向甲方支付合同总额千分之二违约金。
十一、合同争议纠纷
如双方因合同或执行过程发生争议,应通过友好协商方式解决。如通过协商不能达成协议,可将争议提交工程所在地人民法院进行裁决。
十二、其它
1、在全部电梯交付使用前,所有本合同项下的电梯的安全由乙方负责。
2、乙方保证甲方在使用货物时、服务及其任何部分时,不受到第三者关于侵犯专利、商标、或工业设计或其它知识产权的投诉。甲方不承担上述问题涉及到的任何责任。
3、如本合同涉及的事项或货物须作调整的,必须征得甲方书面同意,否则甲方不予认可,乙方承担相应一切责任。
4、在没有事先得到甲方书面同意的情况下,乙方不得将合同或合同的任一部分转让给其他第三方履行(安装合同必须由乙方授权的安装公司安装),否则甲方将有权选择解除合同及要求乙方支付转让部分价款20%的违约金。
5、电梯运至甲方工地现场后,因甲方不具备安装条件或是不可抗力导致乙方无法安装,甲方负责安装期前的电梯存放及保管。
6、本合同一式肆份,供方执贰份,需方执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
需方:
代表人:
年月日
单位地址:
邮 编:
电 话:
传 真:
开 户 行:
账 号:
供 方:
代表人:
年月日
单位地址:
邮 编:
电 话:
传 真:
开 户 行:
账 号:
签定地点:
甲 方:
法定代表人:
地 址:
乙 方:
证件号码:
目前职务:
联系方式:
为做好20xx年度国内、国外市场开发、渠道建设、供货管理、产品销售、品牌管理、回款达成、成本管控及业绩增长,在20xx年度已完成业绩基础上,实现20xx年度渠道建设和产品销售稳步提升,使回款计划在规定账期内返回;强化人员激励,推动绩效提高,甲、乙双方就20xx年市场承包范围、目标实现方式、提成百分比、考核要求、费用包干等事项进行沟通和协商,在明确双方权利和义务的情况下,达成如下协议。
一、承包范围: □国外市场,具体区域:
□国内市场,具体区域:
二、承包期限: 20xx年 月 日至 月 日止。
三、提成比例:
(一)**机: %计算提成。
(二)**机:
1、20xx年无任何机具台量销售的县级市场,20xx年按5%计算提成。
2、20xx年销售台量小于*台(含)的县级市场为非成熟市场,20xx年按**%计算提成。
3、20xx年销售台量大于*台(含)的县级市场为成熟市场,20xx年按*%计算提成。
4、**(含)以上型号提成比例按 *** %计算提成。
四、费用承担
(一)甲方承担部分
1、乙方人员的基本工资和社保由甲方支付,个人缴费部分由甲方代扣代缴,不足部分经销售财务核算后在乙方提成中扣回。
2、甲方已确定承担的产品运输、研发验证费用,具体以书面批复为准,未经乙方同意,费用由甲方承担。
(二)乙方承担部分
1、开展业务过程中产生的业务费、通讯费、住宿费、车船费、车辆保养、燃油费、过路费、客户往来费用等包含在乙方提成费用中。
2、超过个税起征点部分,由乙方提供年度内的交通票、住宿票、过路票、加油票冲抵,不足部分产生的个税由乙方个人承担,甲方代扣代缴。
3、客户到访公司或公司因活动需要,产生的接待费用按公司接待标准执行,甲方承担。
4、因工作需要安排业务人员异地集中开会产生的食宿和交通费用由公司承担。
五、价格执行要求
(一)乙方所销售的出厂产品价格,乙方应当严格执行,涉及政策变动或调整,均以甲方书面通知内容为准,不得以单方名义向经销商承诺优惠或给予政策,乙方应当做好价格管理和保密,严禁泄露政策价格,否则,视为乙方违约。
(二)乙方因业务开展需要组织的活动,特殊业务竞争价格需调整的(低于出厂价格)需经甲方同意,乙方不得擅自降低价格。
(三)甲方因技术、原材料、市场等因素影响需要变动价格时,应书面提前通知乙方,按书面时间执行。
(四)协议当中涉及台量返利政策及财务金额调整,应当以书面形式与销售财务确认,依照政策标准执行,严禁私自要求财务进行调账。
六、回款管理及提成
(一)提成按月度核算后统计发放,其中发货后结算50%和回款后结算剩余50%。
(二)发货台量统计,以实际发货单日期中记录的台量为准,超出计算日期的台量数据不得作为考核周期内数据使用。非甲方原因延迟下月发货的,下月考核台量数据不得将上月延迟台量数作为乙方当月完成发货台量计算。
(三)发货提成为结算季度结束后的15天内发放,回款提成为回款到账后的15天内发放。
(四)乙方销售回款应在60天(含)以完成,单笔回款应当在当年12月20日(含)前回笼,超过截止日期乙方应当从发生后的次月1日起开始按0.06%/月计算利息,并从提成中扣除。
(五)当年未收回的应收款累计达到60万元的',且当年未收回的,在乙方回款提成总额中扣除0.05%给甲方。
(六)月度发货目标计划(具体见附件年度及月度考核目标台量)及提成计算方式,季度累计发货低于季度合计台量20%的,提成为按0.1%扣回,在次月提成中体现,不足部分延续扣除,依此类推,扣完为止。
类别完成百分比及提成系数
基数40%41%-69%70%-89%89%-95%96%-100%
0.20.50.70.851
(七)月度回款目标计划及提成计算方式,季度累计回款低于20%的,提成为零。
类别完成百分比及提成系数
基数40%41%-69%70%-95%96%-100%
0.20.50.71
(八)未销售的20xx年已有书面备案的战略库存机具,未算入20xx年任何提成的,纳入20xx年发货和回款考核,按对应市场标准百分比计算提成。
七、确认函和对账管理
(一)乙方应当根据甲方财务管理要求,在区域内的经销商收货后10天内将收货确认函返回甲方销售计划部,并做好交接备案记录,并作为回款提成考核指标之一,缺失一张按对应批次货物提成款的20%暂扣,确认函返回后补发。
(二)乙方应当每个季度与甲方销售财务对账一次,涉及货物往来账目应当清晰,对存有异议部分暂不列入回款提成范围,待确认完毕后兑现。
八、市场开发管理及财务安全管理要求
(一)乙方应不断扩大市场开发,保证责任大区的销售增长。如连续三个月无销售为零(或连续三个月出一下滑),甲方有权终止本协议,替换承包人或收回大区经营权。
(二)严格财务制度,乙方及所属销售人员不得将货款打入自己账上,不允许业务人员向客户借款。按时与用户做好往来账对账工作,按月与经销商进行往来账目的核对,及时处理商务纠纷事务,不得无故拖延,否则造成的经济损失由乙方及乙方所属业务人员承担,未经批准不得赊销。
(三)若同一类产品相同事故率超过10%时,经甲方技术、售后、质检部门鉴定确认为批量产品质量事故时,由甲方承担返厂维修和售后费用,提成涉及完成率应当按照100%计算。
(四)乙方区域内的经销商提交的要货计划,应当保证在发货前7天提交,确保甲方生产周期及发货周期,甲方应当按计划组织货源,保障供货。
九、其他约定
(一)甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时书面向对方通知不能履行或须延期履行。
(二)乙方负责应收款项的安全和回款催收。
(三)本协议一式_叁_份,由甲方执 贰 份、乙方执 壹 份,附件 份。
甲 方: 乙 方:
签(章): 签(章):
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日